Неустойка за нарушение сроков выполнения работ

Защита прав потребителей

Истец обратился в суд с иском, мотивируя исковые требования тем, что между сторонами был заключен договор на выполнение строительных и отделочных работ, квартиры (апартаментов).

До настоящего времени работы, определенные пунктом договора, не выполнены, а срок выполнения работ нарушен более чем на 160 дней.

Пунктом договора установлена ответственность подрядчика за нарушение сроков выполнения работ, а именно неустойка выплачивается в случае предъявления письменного требования заказчика, в размере 1 %  от стоимости договора за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости работ по договору.

Таким образом, размер неустойки за нарушение сроков выполнения работ составил 10% от стоимости работ установленных пунктом договора.


задать вопрос
Задайте свой вопрос юристу
прямо сейчас


Выводы судаВыводы суда по делу

Как усматривается из материалов дела,   между сторонами был заключен договор №ХХХ на выполнение строительных и отделочных работ, квартиры (апартаментов), расположенных по адресу: г. ХХХ, район ХХХ парк, ХХХ проезд, вл. ХХХ, корпус ХХХ, этаж ХХХ, условный номер ап. ФИЛЗХХХ.

В соответствии с п. 2.1 ст. 2 Договора сторонами установлен срок выполнения работ 120 календарных дней с момента подписания акта приема передачи объекта для проведения работ и при условии соблюдения заказчиком п. п. 3.2.1 ст. 3 договора.

П.п 3.2.1 ст. 3 договора предусмотрен авансовый платеж в размере 70 % от общей стоимости. П. 3.1. ст. 3 договора общая стоимость работ составила ХХХ руб.

Согласно платежному поручению ХХХ от 20.07.2015 г. сумма в размере ХХХ руб. была перечислена на счет ответчика в качестве аванса по договору.

Согласно акту передачи объекта для проведения работ, помещение расположенное по адресу: г. Москва, район Филевский парк,   было передано подрядчику 27.04.2016 года.

Следовательно, срок выполнения работ, предусмотренный п. 2.1 ст. 2 договора начал течь с 28.04.2016 года и заканчивался 25.08.2016 г.

До настоящего времени работы, определенные п 11 ст. 1 договора, не выполнены, а срок выполнения работ нарушен более чем на 160 дней.

П. 6.3 ст. 6 договора установлена ответственность подрядчика за нарушение сроков выполнения работ, а именно: неустойка выплачивается в случае предъявления письменного требования заказчика, в размере 1 %  от стоимости договора за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости работ по договору.

Таким образом, размер неустойки за нарушение сроков выполнения работ составил 10% от стоимости работ установленных п. 3.1 ст. 3 договора, а именно ХХХ руб.

02.12.16 года в адрес ответчика истцом была направлена претензия.

27.12.2016 года истцом был получен ответ на претензию, в котором ответчик согласился с требованием в части выплаты неустойки в размере 10% от стоимости работ по договору.

Однако сумма неустойки так и не была выплачена.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 702 ГК РФ:

 1. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

2. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Материалами дела подтверждается  неисполнение обязательств ответчика по договору перед истцом.

Поскольку ответчик  не отрицал обстоятельства, на которые истец ссылается в обоснование своего иска, иск о взыскании неустойки и процентов признан ответчиком, признание иска принято судом,  суд приходит к выводу о том, исковые требования истца о взыскании неустойки  в размере ХХХ рублей и процентов в размере ХХХ рублей ХХХ копеек подлежат удовлетворению.

Источник: Единый портал судов общей юрисдикции г. Москвы

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ ЮРИСТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Данный сайт носит исключительно информационный характер, вся информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
Консультанты сайта вправе отказать в консультировании без объяснения причины.
Представленная на сайте информация может утратить актуальность в связи с изменением законодательства.

Политика конфиденциальности и Согласие на обработку персональных данных

Канал в Яндекс.Дзен
kaskoinfo.ru 2012-2020